ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 августа 2008 года Дело N А19-1601/08-7-Ф02-4061/2008


[Суд частично удовлетворил иск о взыскании задолженности по договору строительного подряда, поскольку доказательств, свидетельствующих о некачественном выполнении истцом работ по договору подряда, суду не представлено, требования по качеству выполненных работ ответчиком не заявлялись]
(Извлечение)

Общество с ограниченной ответственностью "Дата" (далее - ООО "Дата") обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с иском о взыскании с закрытого акционерного общества "Иркутскслюда" (далее - ЗАО "Иркутскслюда") суммы в размере 241.283 рублей 65 копеек, в том числе: 148.738 рублей 97 копеек суммы задолженности по оплате работ, выполненных по договору подряда N25 от 4.09.2007, 66.343 рублей 4 копеек неустойки за нарушение сроков и порядка расчетов, 26.201 рубль 64 копейки судебных расходов.

Решением от 22 апреля 2008 года с ответчика в пользу истца взыскано 148.738 рублей 97 копеек основного долга, 3.201 рубль 64 копейки неустойки, 20.000 рублей расходы на оплату услуг представителя, 5.801 рубль 64 копейки расходы по оплате государственной пошлины.

формы КС-2 от 07.11.2007 ответчиком не подписан, мотивированный отказ от подписания не заявлен, причины уклонения от подписания акта не указаны. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что истец не выполнил возложенную на него законом и договором обязанность в части принятия работ. Доказательств, свидетельствующих о некачественном выполнении истцом работ по договору подряда N25 от 04.09.2007, суду не представлено. Требования по качеству выполненных работ ответчиком не заявлялись. Вопрос об устранении недостатков выполненных истцом работ ответчик вправе разрешить в установленном законом порядке.