Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Поскольку приказ Ростехнадзора от 15.11.2006 N 1005 вступил в действие после того, как работы по договору подряда должны были быть завершены, судами обоснованно не принята во внимание ссылка ответчика на данный нормативный акт как на обстоятельство...
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
- Авиатор
- Техэксперт: Эксплуатация зданий
- Техэксперт: Экология. Проф
- Техэксперт: Промышленная безопасность
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД УРАЛЬСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 2008 года Дело N Ф09-6481/08-С4
[Поскольку приказ Ростехнадзора от 15.11.2006 N 1005 вступил в действие после того, как работы по договору подряда должны были быть завершены, судами обоснованно не принята во внимание ссылка ответчика на данный нормативный акт как на обстоятельство непреодолимой силы, освобождающее подрядчика от ответственности за нарушение условий договора, вывод судов о том, что за просрочку исполнения обязательства подлежит взысканию неустойка, правомерен]
(Извлечение)
Федеральный арбитражный суд Уральского округа в составе: председательствующего …, судей: …, рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "ЭНРОН-Проект" (далее - общество "НПФ "ЭНРОН-Проект") на решение Арбитражного суда Оренбургской области от 27.02.2008 по делу N А47-10182/2007-11ГК и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.06.2008 по тому же делу по иску открытого акционерного общества "Оренбургская теплогенерирующая компания" в лице филиала Орская ТЭЦ-1 (далее - общество "ОТГК") к обществу "НПФ "ЭНРОН-Проект" о взыскании 223870 руб. 50 коп.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
