Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Суд, отказывая в удовлетворении иска о взыскании с ООО штрафных санкций, обоснованно установил, что продление сроков выполнения работ было вызвано и тем, что заказчиком в нарушение п.1 ст.743 ГК РФ техническая и сметная документация выдавалась...
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июля 2007 года Дело N Ф04-4151/2007(35581-А45-20)
[Суд, отказывая в удовлетворении иска о взыскании с ООО штрафных санкций, обоснованно установил, что продление сроков выполнения работ было вызвано и тем, что заказчиком в нарушение п.1 ст.743 ГК РФ техническая и сметная документация выдавалась подрядчику несвоевременно]
(Извлечение)
Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа в составе: ..., рассмотрев в судебном заседании при участии представителей сторон: от истца - Горошко В.А., по доверенности от 01.12.2004 АК СБ РФ "Сибирский банк Сбербанка России"; Анисимова И.В., по доверенности от 01.12.2004 АК СБ РФ "Сибирский банк Сбербанка России", от ответчика - Перфильев Д.В., адвокат, по доверенности от 21.08.2006 ООО "Сибстройресурс и К", Комарова И.С., по доверенности от 30.01.2006 ООО "Сибстройресурс и К", кассационную жалобу акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации "Сибирский банк Сбербанка России" на решение от 12.02.2007 и постановление апелляционной инстанции от 13.04.2007 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-16147/2006-1/471 по иску акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации в лице Сибирского банка Сбербанка России к обществу с ограниченной ответственностью "Сибстройресурс и К", установил:
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
