Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Поскольку истец не доказал своевременного выполнения им обязанности по передаче технической документации, суды правомерно пришли к выводу о том, что это обстоятельство повлияло на нарушение сроков выполнения подрядных работ, т.о., в удовлетворении...
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 мая 2007 года Дело N КГ-А40/3787-07
[Поскольку истец не доказал своевременного выполнения им обязанности по передаче технической документации, суды правомерно пришли к выводу о том, что это обстоятельство повлияло на нарушение сроков выполнения подрядных работ, т.о., в удовлетворении иска в этой части было отказано]
(Извлечение)
Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе: ..., установил:
статьи 49 АПК РФ).
статей 15, 309-310, 330, 723, 745-755, 1102 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, в связи с чем истец просит взыскать неустойку и расходы на экспертизу.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
