Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Требование о взыскании неустойки за ненадлежащее исполнение ответчиком условий договора подряда судом, в соответствии со ст.ст.309, 708 ГК РФ, были удовлетворены, так как в материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие своевременное выполнение...
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 мая 2010 года Дело N А78-7509/2009
[Требование о взыскании неустойки за ненадлежащее исполнение ответчиком условий договора подряда судом, в соответствии со ст.ст.309, 708 ГК РФ, были удовлетворены, так как в материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие своевременное выполнение подрядчиком обязательств по передаче результата работ]
(Извлечение)
Резолютивная часть постановления объявлена 4 мая 2010 года.
Полный текст постановления изготовлен 7 мая 2010 года.
ст.49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) к обществу с ограниченной ответственностью "Полипром" (далее - ООО "Полипром") о взыскании неустойки за несвоевременное выполнение работ по договору N 10.75.1676.08 от 20.10.2008 за периоды: с 13.02.2009 по 27.02.2009 в размере 39704 руб. 55 коп., за период с 28.02.2009 по 29.05.2009 в сумме 186468 руб. 10 коп., за период с 30.05.2009 по 29.06.2009 в размере 21849 руб. 11 коп., за период с 30.06.2009 по 30.10.2009 в размере 60943 руб. 88 коп., за период с 31.10.2009 по 22.12.2009 в размере 1549 руб. 72 коп., всего 310515 руб. 36 коп.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
