Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Суды пришли к выводу о том, что договорные отношения прекращены в связи с отказом управления от договора подряда и правомерно удовлетворили заявленное требование о взыскании суммы ранее выплаченной заказчиком подрядчику в качестве аванса по договору,...
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
- Стройэксперт. "Вариант Лидер"
- Техэксперт: Охрана труда
- Авиатор
- Техэксперт: Эксплуатация зданий
- Техэксперт: Экология. Проф
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 октября 2007 года Дело N А13-111/2007-16
[Суды пришли к выводу о том, что договорные отношения прекращены в связи с отказом управления от договора подряда и правомерно удовлетворили заявленное требование о взыскании суммы ранее выплаченной заказчиком подрядчику в качестве аванса по договору, а также о взыскании предусмотренной договором неустойки за нарушение сроков выполнения работ]
Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе: председательствующего Сапоткиной Т.И., судей: Кадулина А.В. и Рудницкого Г.М., рассмотрев 22.10.2007 в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Сиэл-плюс" на решение Арбитражного суда Вологодской области от 12.04.2007 (судья Сахарова Е.Г.) и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2007 (судьи: Носач Е.В., Козлова С.В., Митрофанов О.В.) по делу N А13-111/2007-16, установил:
Управление капитального строительства и ремонтов мэрии города Череповца (далее - Управление) обратилось в Арбитражный суд Вологодской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Сиэл-плюс" (далее - ООО "Сиэл-плюс") о взыскании 164594 руб. 54 коп. задолженности, из них: 147398 руб. 10 коп. ранее выплаченного аванса и 17196 руб. 44 коп. неустойки.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
