Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Исковые требования о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков оплаты по договору подряда были удовлетворены частично, при этом вывод суда об определении начала течения сроков последних платежей не противоречит собранным по делу доказательствам...
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июля 2007 года Дело N А56-25000/2006
[Исковые требования о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков оплаты по договору подряда были удовлетворены частично, при этом вывод суда об определении начала течения сроков последних платежей не противоречит собранным по делу доказательствам и условиям заключенного сторонами договора подряда с дополнительным соглашением к нему]
Резолютивная часть постановления объявлена 17 июля 2007 года.
Полный текст постановления изготовлен 20 июля 2007 года.
Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе: председательствующего Сергеевой И.В., судей: Кадулина А.В., Рудницкого Г.М., при участии от компании Туско Р.А. (доверенность от 12.02.2007), рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Финансово-строительная компания "Меткарстрой" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11.12.2006 (судья Новикова Т.В.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.03.2007 (судьи: Серикова И.А., Желтянников В.И., Барканова Я.В.) по делу N А56-25000/2006, установил:
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
