Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
В удовлетворении требований о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по договору подряда отказано, поскольку ответчик в силу ст.405 ГК РФ не может считаться просрочившим исполнение обязательства по выполнению работ в связи с допущенной...
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 2007 года Дело N КГ-А40/1987-07-А, Б
[В удовлетворении требований о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по договору подряда отказано, поскольку ответчик в силу ст.405 ГК РФ не может считаться просрочившим исполнение обязательства по выполнению работ в связи с допущенной истцом просрочкой исполнения встречных обязательств по предоставлению материалов и уплате аванса]
(Извлечение)
Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе: ..., установил:
Закрытое акционерное общество "Стройремонтмонтаж" (далее - ЗАО "Стройремонтмонтаж") обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с иском к закрытому акционерному обществу "Фирма "СПОЛОХ" (далее - ЗАО "Фирма "СПОЛОХ") о взыскании 1625508,48 руб. неустойки за просрочку выполнения работ по договору подряда от 25.05.2005 N 12/05-Э за период с 15.08.2005 по 02.11.2005.
ст.333 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).
ст.405 ГК РФ не может считаться просрочившим исполнение обязательства по выполнению работ в связи с допущенной ЗАО "Стройремонтмонтаж" просрочкой исполнения встречных обязательств по предоставлению материалов, уплате аванса, исполнению соглашения о компенсации потерь с ОАО "МГЭсК" (ОАО "Московская городская электросетевая компания").
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
