Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Суд удовлетворил требования заявителя о взыскании задолженности по договору строительного подряда, так как выполнение работ на спорную сумму подтверждено, при этом нарушение сроков выполнения работ не является основанием для отказа в их оплате
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 марта 2007 года Дело N А56-21988/2006
[Суд удовлетворил требования заявителя о взыскании задолженности по договору строительного подряда, так как выполнение работ на спорную сумму подтверждено, при этом нарушение сроков выполнения работ не является основанием для отказа в их оплате]
Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе: председательствующего Коняевой Е.В., судей: Рудницкого Г.М. и Сергеевой И.В., при участии от ООО "Скорп" Матюшенко A.M. (доверенность от 10.05.2006), генерального директора Кузнецовой Е.П. (протокол собрания от 30.01.2002 N 1), рассмотрев 07.03.2007 в открытом судебном заседании кассационную жалобу Фонда Свободного Русского Современного Искусства на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.11.2006 по делу N А56-21988/2006 (судья Корж Н.Я.), установил:
Общество с ограниченной ответственностью "Скорп" (далее - ООО "Скорп") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Фонду Свободного Русского Современного Искусства (далее - Фонд) о взыскании 272375 руб. задолженности за выполненные работы и переданные материалы по договору строительного подряда от 09.12.2005 N Л-53.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
