Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Первоначальный и встречный иски о взыскании задолженности за выполненные по договору строительного подряда работы и о взыскании неустойки за нарушение сроков сдачи объекта соответственно частично удовлетворены, так как по первоначальному иску...
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 сентября 2006 года Дело N КГ-А40/7819-06
[Первоначальный и встречный иски о взыскании задолженности за выполненные по договору строительного подряда работы и о взыскании неустойки за нарушение сроков сдачи объекта соответственно частично удовлетворены, так как по первоначальному иску представленными по делу документами сдачи-приемки результатов работ подтвержден факт наличия задолженности заказчика перед подрядчиком; по встречному иску суд установил наличие частичной вины заказчика в задержках выполнения подрядчиком его обязательств по сдаче работ в установленные договором сроки]
Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе: ..., установил:
Арбитражным судом г.Москвы рассмотрен иск ООО "Альнадея" о взыскании с ООО "Промстройтема" 1987143 руб. 80 коп. задолженности за выполненные по договору строительного подряда от 15.07.2004 N 0646-80 работы.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
