ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 сентября 2006 года Дело N А56-15970/2005


[Суд взыскал пени по инвестиционному договору, т.к. действительная воля сторон при заключении договора была направлена на процесс создания жилищного комплекса и стороны установили конкретное обязательство по началу строительных работ первой очереди, с ответчика должна быть взыскана неустойка за просрочку выполнения обязательств, а довод ответчика о том, что обращение за получением исходных данных для проектирования свидетельствует о начале строительства и потому является действием, исключающим основания для взыскания неустойки, необоснован]

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе: председательствующего Матлиной Е.О., судей: Коробова К.Ю., Марьянковой Н.В., при участии: от общества с ограниченной ответственностью "РАМЕК ИНВЕСТ" Ильина И.В. (доверенность от 07.02.2006), от закрытого акционерного общества "Коломяги-Ретро" Сивачука Д.А. (доверенность от 20.02.2006), рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу закрытого акционерного общества "Коломяги-Ретро" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.01.2006 (судья Иванилова О.Б.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.05.2006 (судьи: Серикова И.А., Барканова Я.В., Тимухина И.А.) по делу N А56-15970/2005, установил: