ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 марта 2006 года Дело N КГ-А40/1637-06


[Отказывая в удовлетворении иска о взыскании штрафа за нарушение сроков выполнения работ и возмещении убытков от ненадлежащего исполнения обязательств, суд указал, что истец нарушил сроки выполнения своих обязательств, в связи с чем к спорным отношениям подлежит применению п.1 ст.750 ГК РФ, поскольку истец не принял все зависящие от него разумные меры по устранению препятствий к надлежащему исполнению договора строительного подряда, он утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены]

(Извлечение)

Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе: ..., установил:

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 13.09.2005, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.11.2005, ООО "ДельтаСтрой" отказано в удовлетворении его иска о взыскании с ООО "Компания "РГСК" штрафа за нарушение сроков выполнения работ и возмещении убытков от ненадлежащего исполнения обязательств.

п.1 ст.750 ГК РФ, согласно которому в случае, если при выполнении строительства и связанных с ним работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению договора строительного подряда, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.