Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Суд отказал истцу в удовлетворении требования о взыскании с ответчика пеней за несвоевременное исполнение второго этапа работ по договору подряда, так как истец начислил пени, сославшись на пункт договора, которым предусмотрена ответственность...
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 февраля 2006 года Дело N А56-10910/2005
[Суд отказал истцу в удовлетворении требования о взыскании с ответчика пеней за несвоевременное исполнение второго этапа работ по договору подряда, так как истец начислил пени, сославшись на пункт договора, которым предусмотрена ответственность подрядчика за нарушение срока сдачи работ, однако, ввиду отсутствия технического задания и незаключенности договора в части второго этапа работ не имеется оснований для применения этого пункта договора и взыскания с ответчика пеней за нарушение срока сдачи работы]
Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе: председательствующего Грачевой И.Л., судей: Коняевой Е.В. и Сапоткиной Т.И., при участии: от общества с ограниченной ответственностью "Интер-Степ" Григоряна В.С. (доверенность от 14.02.2006), от общества с ограниченной ответственностью "Сан-Пластик" Трошина А.В. (доверенность от 01.02.2006), Алексеева Е.Н. (доверенность от 14.02.2006), рассмотрев 15.02.2006 в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Интер-Степ" на постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.11.2005 по делу N А56-10910/2005 (судьи: Медведева И.Г., Копылова Л.С., Черемошкина В.В.), установил:
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
