Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
В связи с тем, что ответчик нарушил срок окончания строительства по договору подряда, с него подлежит взысканию неустойка из расчета стоимости работ за каждый день просрочки
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
- Стройэксперт. "Вариант Лидер"
- Техэксперт: Охрана труда
- Авиатор
- Техэксперт: Эксплуатация зданий
- Техэксперт: Экология. Проф
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 сентября 2005 года Дело N КГ-А40/7014-05
[В связи с тем, что ответчик нарушил срок окончания строительства по договору подряда, с него подлежит взысканию неустойка из расчета стоимости работ за каждый день просрочки]
(Извлечение)
Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе: ..., установил:
Решением Арбитражного суда г.Москвы от 09.03.2005, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.06.2005, с ООО "ПСК "ИС и К" в пользу фирмы "MNR Bau und Bauberatungs Ges m.b.H" взыскано 182625 руб. 45 коп. штрафных санкций на основании п.8.2 договора от 25.11.2003 N 16/03.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
