ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 декабря 2004 года Дело N КГ-А40-11954/04


[Суд правомерно отказал в удовлетворении иска о взыскании с ответчика штрафа за нарушение сроков строительства, т.к. истец (заказчик), систематически нарушал сроки представления строительной документации, что явилось, в свою очередь, причиной продления сроков строительства для ответчика (генподрядчика), в связи с чем отказ во взыскании
с генподрядчика штрафа за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию
не противоречит п.1 ст.401 ГК РФ и условиям договора генподряда]
(Извлечение)

Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе: ..., установил:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 15.06.2004, оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции от 08.09.2004, ООО "Спектрум-Проект" отказано во взыскании с ООО "Фирма "Трансгидрострой" 32257147 руб. штрафа за нарушение сроков строительства.

п.1 ст.401 ГК РФ и п.п.6.6, 14.5 договора генподряда от 29.05.2002 N 2002/Р-65-1-СП, согласно которым в случае, если заказчик не выполнит в срок все свои обязательства, предусмотренные договором, что приведет к задержке выполнения работ по строительству объекта, генеральный подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период и освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию.