Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Удовлетворяя основной иск в части взыскания пеней по договору субподряда, суд исходил из того, что задолженность по договору ответчик погасил полностью, однако оплатил выполненные работы с нарушением сроков, поэтому требование о взыскании пеней,...
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 февраля 2005 года Дело N А56-17834/04
[Удовлетворяя основной иск в части взыскания пеней по договору субподряда, суд исходил из того, что задолженность по договору ответчик погасил полностью, однако оплатил выполненные работы с нарушением сроков, поэтому требование о взыскании пеней, размер которых уменьшен судом в соответствии со статьей 333 ГК РФ, является обоснованным; доказательства того, что работы были выполнены субподрядчиком с нарушением сроков, отсутствуют]
Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе: председательствующего Грачевой И.Л., судей: Сапоткиной Т.И., Сергеевой И.В., при участии от общества с ограниченной ответственностью "Ризалит" Кретова Я.В. (доверенность от 07.06.2004), рассмотрев 16.02.2005 в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Ризалит" на решение от 28.07.2004 (судья Капелькина Л.М.) и постановление апелляционной инстанции от 24.11.2004 (судьи: Маркин С.Ф., Сергиенко А.Н., Гайсановская Е.В.) Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу N А56-17834/04, установил:
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
