ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 сентября 2004 года Дело N А64-2301/03-12


[Суд отменил решение арбитражного суда об отказе в иске о взыскании неустойки на основании договора строительного подряда в части отказа во взыскании договорной неустойки по первоначальному иску и расходов по государственной пошлине]
(Извлечение)
         

Федеральный арбитражный суд Центрального округа в составе: ..., при участии в заседании: от истца - не явился, извещен надлежаще; от ответчика - Назарова Е.К., директора, Новикова Н.Н., адвоката (дов. N 01 от 30.08.2004, удостоверение N 315 от 23.06.2003), рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества "Кирсановский сахарный завод" (ОАО "Кристалл"), г.Кирсанов, на решение Арбитражного суда Тамбовской области от 19 апреля 2004 года по делу N А64-2301/03-12, установил:

Открытое акционерное общество "Кирсановский сахарный завод" (ОАО "Кристалл", г.Кирсанов Тамбовской области) обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Строймонтажсервис", г.Тамбов, о взыскании 363998 руб. 73 коп. неустойки на основании пунктов 4.1 и 4.2 договора строительного подряда от 24 февраля 2003 года.