Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Допущенное нарушение срока выполнения работ, указанного в договоре строительного подряда, является существенным, поэтому суд правомерно на основании п.1 ч.2 ст.450 ГК РФ удовлетворил требование истца о расторжении договора
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД УРАЛЬСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 апреля 2004 года Дело N Ф09-1225/04ГК
[Допущенное нарушение срока выполнения работ, указанного в договоре строительного подряда, является существенным, поэтому суд правомерно на основании п.1 ч.2 ст.450 ГК РФ удовлетворил требование истца о расторжении договора]
(Извлечение)
Федеральный арбитражный суд Уральского округа по проверке в кассационной инстанции законности решений и постановлений арбитражных судов субъектов Российской Федерации, принятых ими в первой и апелляционной инстанциях, в составе: председательствующего ..., судей: ..., рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу ООО "Центр новых технологий строительства "Лего-Дом" на решение от 29.01.2004 Арбитражного суда Свердловской области по делу N А60-27396/03 по иску ООО "Лечебно-диагностическая фирма "МЕДИК" к ООО "Центр новых технологий строительства "Лего-Дом" о расторжении договора и взыскании 2671580 руб.
В судебном заседании приняли участие представители: ООО "Лечебно-диагностическая фирма "МЕДИК" - Киппер С.Н. (доверенность N 07-06-03 от 11.06.2003), Юрченко Н.П. (доверенность от 03.01.2004); ООО "Центр новых технологий строительства "Лего-Дом" - Ушаков А.А. (доверенность N 09/07 от 27.09.2003).
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
