Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Суд удовлетворил иск о взыскании долга неустойки по договору подряда, так как материалами дела подтверждается, что подрядчик не выполнил своих обязательств, поэтому в силу договора должен уплатить заказчику неустойку
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 апреля 2004 года Дело N А19-13347/03-7-19-Ф02-952/04-С2
[Суд удовлетворил иск о взыскании долга неустойки по договору подряда, так как материалами дела подтверждается, что подрядчик не выполнил своих обязательств, поэтому в силу договора должен уплатить заказчику неустойку]
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе: председательствующего Амосова С.М., судей: Кулакова В.И., Уманя И.Н., при участии в судебном заседании: от истца - общества с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческий центр Иркутской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане "Энергоремонт" - Полуэктова Т.В. (доверенность от 16.01.2004), Портнягин М.А. (доверенность N 80 от 24.03.2004); от ответчика - закрытого акционерного общества "ДИА-РОССО" - представитель Шемазашвили К.Д. (протокол N 15 от 06.03.2002 общего собрания акционеров ЗАО "ДИА-РОССО", выписка из реестра акционеров); рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческий центр Иркутской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане "Энергоремонт" на решение от 10 ноября 2003 года, постановление апелляционной инстанции от 20 января 2004 года Арбитражного суда Иркутской области по делу N А19-13347/03-7-19-Ф02-952/04-С2 (суд первой инстанции - Швидко С.Н., суд апелляционной инстанции: Матинина Л.Н., Ибрагимова С.Ю., Архипенко А.А.), установил:
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
