Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Приостановление подрядных работ было связано с вынесением Кировским районным судом г. Ростова-на-Дону определения об обеспечении иска в виде запрета заказчику выполнять строительные работы. Судебное разбирательство по факту установления разрешения на
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июня 2009 г. Дело № А53-12824/2008
[Приостановление подрядных работ было связано с вынесением Кировским районным судом г. Ростова-на-Дону определения об обеспечении иска в виде запрета заказчику выполнять строительные работы. Судебное разбирательство по факту установления разрешения на строительства объекта строительства окончено в марте 2006 года. Таким образом, отсутствует вина ответчика (заказчика) в приостановлении работ в указанный период (статья 401 Гражданского кодекса Российской Федерации)]
(Извлечение)
Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа, при участии от истца общества с ограниченной ответственностью «Гарант-Строй», от ответчика общества с ограниченной ответственностью «Фемида», рассмотрев кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Гарант-Строй» на решение Арбитражного суда Ростовской области от 25.11.2008 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.02.2009 по делу № А53-12824/2008, установил следующее.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
