Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Суд правомерно отказал в иске о взыскании пени за просрочку выполнения работ, поскольку на основании оценки имеющихся в деле доказательств установил нарушение заказчиком обязательств по своевременному представлению подрядчику проектно-сметную документацию
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 мая 2002 г. N Ф08-1868/2002
Дело N А61-1104/2001-6
[Суд правомерно отказал в иске о взыскании пени за просрочку выполнения работ, поскольку на основании оценки имеющихся в деле доказательств установил нарушение заказчиком обязательств по своевременному представлению подрядчику проектно-сметную документацию]
(Извлечение)
Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа, при участии представителей Государственного учреждения "Дирекция по строительству (реконструкции) федеральных автомобильных дорог на территории Республики Северная Осетия-Алания Российского дорожного агентства", в отсутствие представителей открытого акционерного общества "Трансвзрывпром" в лице СУ-95, надлежаще извещенного о месте и времени судебного разбирательства, рассмотрев кассационную жалобу Государственного учреждения "Дирекция по строительству (реконструкции) федеральных автомобильных дорог на территории Республики Северная Осетия-Алания Российского дорожного агентства" на постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания от 25.03.2002 по делу N А61-1104/2001-6, установил следующее.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
