Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Суд апелляционной инстанции обоснованно признал правильным решение суда первой инстанции относительно взысканной с ответчика неустойки и уменьшенной в соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации до 1000 руб
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 декабря 1998 года Дело N А05-3792/98-181/9
[Суд апелляционной инстанции обоснованно признал правильным решение суда первой инстанции относительно взысканной с ответчика неустойки и уменьшенной в соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации до 1000 руб]
Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе: председательствующего Яковлева И.А., судей Кирилловой И.И. и Матлиной Е.О., при участии представителя АОЗТ "Стройдом" Чуракова В.Н. (дов. б/н от 8.12.98), рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу предпринимателя Нилова Д.В. на постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда Архангельской области от 5.10.98 по делу N А05-3792/98-181/9 (судьи Чалбышева И.В., Полуянова Н.М., Тряпицына Е.В.),установил:
Оспаривая принятые по делу решения, ответчик сослался на неправильное применение судом статей 743, 746 и 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, неприменение материальных норм, принятых Госстроем России (письмо от 25.04.96 N 12-349 "Порядок определения стоимости строительства и свободных (договорных) цен на строительную продукцию в условиях развития рыночных отношений" и постановление от 04.12.96 N БЕ-11-260/7 "Типовые методические рекомендации по планированию и учету себестоимости строительных работ"), а также нарушение процессуального права, поскольку суд не рассмотрел встречное исковое заявление ответчика.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
