Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
В связи с нарушением генеральным подрядчиком сроков строительства, предусмотренных договором, заказчик предъявил требования о взыскании неустойки, поэтому иск был удовлетворен
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 января 2002 года N КГ-А40/7977-01
[В связи с нарушением генеральным подрядчиком сроков строительства, предусмотренных договором, заказчик предъявил требования о взыскании неустойки, поэтому иск был удовлетворен]
(Извлечение)
Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе: ….., при участии в заседании: пр. истца - Иванов Г.Г., дов. от 04.04.2001 б/н; пр. ответчика - Макаров В.Ф., дов. от 01.12.2001 б/н, Сумарокова Н.В., дов. от 11.01.2001 N 1, рассмотрев кассационную жалобу ООО "Промзаказ-Н" на решение от 08.10.2001 по делу N А40-28568/01-15-384 Арбитражного суда г.Москвы (судья .....), установил:
Общество с ограниченной ответственностью "Классикус" (далее - ООО "Классикус") обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с иском о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Промзаказ-Н" (далее - ООО "Промзаказ-Н") 343900 руб. неустойки на основании пункта 8.4 договора подряда от 01.11.2000 N 187.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
