Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Арбитражный суд исходил из принципа вины ответчика и учел то обстоятельство, что задержками оплаты работ заказчик частично способствовал срыву сдачи объекта в срок, в связи с чем суд правомерно применил ст.404 ГК РФ, уменьшив размер пени
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 мая 1997 года Дело N КГ-А40/863-97
[Арбитражный суд исходил из принципа вины ответчика и учел то обстоятельство, что задержками оплаты работ заказчик частично способствовал срыву сдачи объекта в срок, в связи с чем суд правомерно применил ст.404 ГК РФ, уменьшив размер пени]
(Извлечение)
Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе: председательствующего ....., судей: ....., при участии в заседании: от истца - Васин И.А., дов. от 27.12.96 N 993, от ответчика - Харитоненко К.А., дов. от 03.04.87 N 36/10-445, Нилов Д.А., дов. от 15.04.97 N 36/10-502, рассмотрев в заседании кассационную жалобу Государственного предприятия Управления строительства N 6 на постановление Арбитражного суда г.Москвы от 31 марта 1997 года по делу N 11-740 (судьи: .....), установил:
Арбитражным судом г.Москвы рассмотрен иск ЗАО "Территориальное управление капитального строительства-5" (ТУКС-5) о взыскании с Государственного предприятия" Управление строительства N 62405531510 рублей пени за нарушение сроков сдачи в эксплуатацию встроенно-пристроенных нежилых помещений.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
