Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Иск о взыскании долга за нарушение срока завершения работ по договору подряда был удовлетворен, так как ответчик не доказал факт выполнения им своих договорных обязательств в полном объеме
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 февраля 2001 года Дело N КГ-А40/496-01
[Иск о взыскании долга за нарушение срока завершения работ по договору подряда был удовлетворен, так как ответчик не доказал факт выполнения им своих договорных обязательств в полном объеме]
(Извлечение)
Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе: ....., при участии в заседании: от истца - Морковкина Т.С. - дов. от 03.01.01; от ответчика - Крохин К.В. - дов. от 20.04.2000, рассмотрев кассационную жалобу Индивидуального частного предприятия "Уздаль" на решение от 31.10.2000 и постановление от 05.01.2001 по делу N А40-35037/00-39-305 Арбитражного суда г.Москвы (судьи: ...), установил:
Арбитражным судом г.Москвы рассмотрен иск ФГУП "Российская самолетостроительная корпорация МИГ" о взыскании с ИЧП "Уздаль" договорной пени в размере 28155 р. 37 к. за нарушение срока завершения работ по капитальному ремонту трубопровода отопления.
ст.333 ГК РФ на сумму 14077 р. В остальной части иска отказано.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
