Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Суд апелляционной инстанции правомерно отказал в удовлетворении требований о взыскании неустойки, установленной договором, поскольку неисполнение обязательств ответчиком имело место вследствие неисполнения обязательств заказчиком
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
- Авиатор
- Техэксперт: Эксплуатация зданий
- Техэксперт: Экология. Проф
- Стройэксперт. "Вариант Лидер"
- Техэксперт: Ценообразование и сметное дело в строительстве
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 апреля 2000 года Дело N КГ-А40/1201-00
[Суд апелляционной инстанции правомерно отказал в удовлетворении требований о взыскании неустойки, установленной договором, поскольку неисполнение обязательств ответчиком имело место вследствие неисполнения обязательств заказчиком]
(Извлечение)
Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе: судей: ….., при участии в заседании: предст. истца - Белоконя А.Г. (дов. N 12/43 от 20.12.99), Медведева Б.А. (дов. N 26/43 от 20.12.99); предст. ответчика - Чудновского В.Ф. (ген. директора, прот, N 1 от 27.19.96), Кузнецова А.В. (дов. от 25.11.99), Кулицкого А.Н. (дов. от 25.11.99), рассмотрев в заседании кассационную жалобу РООН "Добротолюбие" на решение от 22.07.99 и постановление от 03.02.2000 Арбитражного суда г.Москвы по делу N А40-23732/99-32-259, ….., установил:
Региональная общественная организация инвалидов (РООИ) "Добротолюбие" обратилась в Арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью (ООО) "Веста-Строй" о взыскании неустойки по договору подряда N 16-03/1 от 16.03.98 в сумме, эквивалентной 209500 долларов США по курсу ЦБ Российской Федерации на дату принятия решения.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
