Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Суд правомерно обязал ответчика выполнить работы по договору подряда в полном объеме и отказал во взыскании неустойки
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
- Авиатор
- Техэксперт: Эксплуатация зданий
- Техэксперт: Экология. Проф
- Техэксперт: Нормы, правила, стандарты и законодательство России
- Техэксперт: Нефтегазовый комплекс
- Стройэксперт. "Вариант Лидер"
- Техэксперт: Ценообразование и сметное дело в строительстве
- Техэксперт: Помощник Проектировщика
- Техэксперт: Дорожное строительство
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 ноября 2000 года Дело N Ф04/2886-607/А03-2000
[Суд правомерно обязал ответчика выполнить работы по договору подряда в полном объеме и отказал во взыскании неустойки]
(Извлечение)
Арбитражный суд в составе…при участии в заседании: от истца Бухалин П.В. по доверенности от 06.06.2000 N233, от ответчика и 3-го лица - представители не явились, рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу ООО «СПД АО «Алтайстрой» на решение от 29 марта 2000 года (судья…) и постановление от 28 августа 2000 года (Судьи…) Арбитражного суда Алтайского края по делу NА03-7695/99-17, установил:
Основными положениями порядка заключения и исполнения государственных контрактов (договоров подряда) на строительство объектов для Федеральных государственных нужд в Российской Федерации».
Истец к участию в споре в качестве 3-го лица привлек комитет администрации Алтайского края «Алтайкомрадиация».
статьи 37 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации увеличил сумму неустойки до 510 982 рублей 87 копеек.
статей 309, 450 Гражданского кодекса Российской Федерации не предоставляют право на односторонний отказ от выполнения принятых обязательств. Во взыскании суммы неустойки суд отказал, указав на необоснованность заявленного требования.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
