ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 мая 2000 года Дело N Ф04/1122-273/А45-2000

[Суд первой инстанции обоснованно, со ссылкой на договор подряда и в соответствии с расчетом истца, не опровергнутым ответчиком, взыскал с последнего пени в размере 0,1 процента стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки]
(Извлечение)

Арбитражный суд в составе…при участии в заседании: от истца - Туманик Т.Г. - архитектор по доверенности от 27.04.2000, от ответчика - Щекодько О.М. - главный инженер по доверенности от 03.05.2000, рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью “Персональная творческая мастерская Деева Н.Н.” (далее ООО “Персональная творческая мастерская Деева Н.Н.”) на постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда Новосибирской области от 21.02.2000г. по делу NА45-8722/99-КГ11/326, установил:

ООО “Персональная творческая мастерская Деева Н.Н.” заявило в суд иск о взыскании с открытого акционерного общества “Сибирская инвестиционная архитектурно-строительная компания” (далее ОАО “СИАСК”) и третьего лица - закрытого акционерного общества финансово-строительной компании “Заельцовская” (далее ЗАО ФСК “Заельцовская”) задолженности по оплате выполненных работ в сумме 43 295 рублей и пени за просрочку исполнения денежного обязательства в сумме 44 940 рублей, а всего - 88 235 рублей.