ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 января 2002 года Дело N А74-1538/01-К1-ФО2-3313/01-С2

     [В связи с тем, что заказчик своевременно и в полном объеме не исполнил обязательства
по договору подряда, суд правомерно освободил подрядчика от ответственности
за несвоевременное окончание строительных работ]

Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе: председательствующего Билобрам З.В., судей: Некрасова С.Ю., Попова О.А., при участии в судебном заседании от открытого акционерного общества "Шалымская геологоразведочная экспедиция" Волкова М.А. (дов. от 05.10.2001), рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества "Шалымская геологоразведочная экспедиция" на постановление апелляционной инстанции от 15 октября 2001 года Арбитражного суда Республики Хакасия по делу N А74-1538/01-К1 (суд апелляционной инстанции: Филипова Л.В., Кобыляцкая Н.Н., Конохова Н.П.), установил:

Открытое акционерное общество (ОАО) "Шалымская геологоразведочная экспедиция" обратилось в Арбитражный суд Республики Хакасия с иском, заявленным к закрытому акционерному обществу (ЗАО) "Тоннель", о взыскании 2 034 768 рублей - неустойки за нарушение ответчиком сроков исполнения строительных работ по договору от 08.10.99 N 8/10-99 и 8 365 000 рублей - убытков, вызванных несвоевременным исполнением договорных обязательств.

статьей 37 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, об уменьшении размера заявленных исковых требований до 1 347 872 рублей - неустойки за нарушение сроков выполнения строительных работ по договору от 08.10.99 N 8/10-99 и 1 677 391 руб. - убытков, в части непокрытой неустойкой.