Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Приобретая материалы за свой счет, не получив аванс от заказчика, истец нарушил условия договора подряда, в связи с чем основания для взыскания пени за просрочку оплаты поставленных материалов в адрес заказчика отсутствовали
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
- Авиатор
- Техэксперт: Эксплуатация зданий
- Техэксперт: Экология. Проф
- Стройэксперт. "Вариант Лидер"
- Техэксперт: Ценообразование и сметное дело в строительстве
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 июня 2000 года Дело N А33-10611/99-С2-Ф02-1002/00-С2
[Приобретая материалы за свой счет, не получив аванс от заказчика, истец нарушил условия договора подряда, в связи с чем основания для взыскания пени за просрочку оплаты поставленных
материалов в адрес заказчика отсутствовали]
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе: председательствующего Шептуновой В.П., судей: Герасимовой О.Л., Орлова А.В., при участии в судебном заседании представителей открытого акционерного общества "Норильский горно-металлургический комбинат" - Селиванов А.И. (доверенность N 50/283 от 22.12.99), акционерного общества закрытого типа "Корта" - Мирошниченко О.Г. (доверенность N 01/05/01 от 05.01.2000), рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества закрытого типа "Корта" на постановление Арбитражного суда Красноярского края от 27 марта 2000 года по делу N А33-10611/99-С2 (суд первой инстанции: Трубачев И.Г., суд апелляционной инстанции: Нестеренко В.П., Аболмасова Л.С., Мыглан Л.А), установил:
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
