Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Установив, что ответчик не мог исполнить обязательство по своевременному окончанию строительства и сдаче объекта вследствие просрочки истца, суд правомерно отказал в иске об уплате пеней за просрочку окончания строительства
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 января 2004 года Дело N КГ-А40/11087-03
[Установив, что ответчик не мог исполнить обязательство по своевременному окончанию строительства и сдаче объекта вследствие просрочки истца, суд правомерно отказал в иске об уплате пеней за просрочку окончания строительства
(Извлечение)
Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе: ..., установил:
ОАО "Финансовая группа "Новый мир" предъявило иск ОАО "Фирма "Строитель" об уплате 2606834 руб. 40 коп. пени.
В обоснование иска указывалось, что между ОАО "Финансовая группа "Новый мир" (заказчик) и ОАО "Фирма "Строитель" (генеральный подрядчик) заключен договор от 28.11.99 N 6 на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г.Москва, ул.Хабаровская, вл.1; согласно п.1.4 договора результат работ должен быть сдан заказчику и госкомиссии не позднее IV квартала 2000 года; в соответствии с п.13.3.3 договора за просрочку окончания строительства более чем на 3 месяца подлежит начислению пеня в размере 0,5 процента от договорной цены; фактически строительство окончено 20.08.2001; просрочка свыше 3-х месяцев составила 143 дня; неустойка составляет 2606834 руб. 40 коп.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
