ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 мая 2003 года Дело N А12-48/03-С28


[Суд удовлетворил иск о взыскании неустойки по договору строительного подряда, так как материалами дела подтверждается, что работы не были выполнены надлежащим образом и в согласованный срок]
(Извлечение)

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в составе: ..., с участием: от истца - Федянина А.С., доверенность от 23.09.2002 N 01/17; от ответчика - Приклонской В.В., доверенность от 01.01.2003, третье лицо - не явилось, извещено, рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества "Волгоградводсервис", г.Волгоград, на решение от 19.03.2003 (судья ...) Арбитражного суда Волгоградской области по делу N А12-48/03-С28, по иску открытого акционерного общества "Волгоградводсервис", г.Волгоград, к обществу с ограниченной ответственностью "Технопромстрой", г.Волгоград, третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "Пламя", Волгоградская область, о взыскании 122003 руб. 34 коп. неустойки, по докладу судьи ..., установил:

ст.708, 740, 743 Гражданского кодекса Российской Федерации, условиями договора от 28.03.2002 N 4 подряда (субподряда) и мотивированы тем, что ответчиком ненадлежащим образом исполнены обязательства по выполнению капитального ремонта в срок, установленный п.3.2 договора - до 30.07.2002, акт о приемке работ сторонами не подписан, работы истцом не приняты.