ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 ноября 2003 года Дело N А56-33648/02


[Поскольку поводом к отказу от исполнения договора послужило нарушение ответчиком сроков его исполнения, то ссылка ответчика на ст.717 ГК РФ как на основание отказа заказчика от исполнения договора подряда кассационной инстанцией не принимается]

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе: председательствующего Нефедовой О.Ю., судей: Коробова К.Ю. и Шпачевой Т.В., при участии: от ЗАО "Невский керамический завод" - Лакомовой О.Ю. (доверенность от 20.10.2003), от ОАО "СПб-Гипрошахт" - Зеер И.В. (доверенность от 28.10.2003 N 20), рассмотрев 29.10.2003 в открытом судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества "СПб-Гипрошахт" на решение от 21.02.2003 (судья Корж Н.Я.) и постановление апелляционной инстанции от 04.08.2003 (судьи: Мельникова Н.А., Кожемякина Е.В., Горшелев В.В.) Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу N А56-33648/02, установил:

Закрытое акционерное общество "Невский керамический завод" (далее - Завод) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к открытому акционерному обществу "СПб-Гипрошахт" (далее - ОАО "СПб-Гипрошахт") о расторжении договора подряда от 12.02.2002 N 667/78, о взыскании 419500 руб. основного долга, 69637 руб. пеней за просрочку выполнения работ и 13382 руб. 74 коп., составляющих расходы по уплате государственной пошлины.