Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Поскольку условиями договора предусмотрена ответственность за просрочку заказчиком оплаты работ в размере 0,5% от суммы долга, суд удовлетворил требования о взыскании договорной неустойки по договору подряда
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 июля 2003 года Дело N КГ-А40/4635-03
[Поскольку условиями договора предусмотрена ответственность за просрочку заказчиком оплаты работ в размере 0,5% от суммы долга, суд удовлетворил требования о взыскании договорной неустойки по договору подряда]
(Извлечение)
Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе: ..., установил:
Закрытое акционерное общество "Астро-Регул" (далее - ЗАО "Астро-Регул") обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с иском к государственному унитарному предприятию "Управление экспериментальной застройки микрорайонов" (далее - ГУП "УЭЗМ") о взыскании 759452,02 руб. задолженности за работы, выполненные по договору N 135 от 12.01.99, и 759452,02 руб. договорной неустойки за просрочку оплаты работ.
ст.333, 711, 720, 758 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). В обоснование исковых требований ЗАО "Астро-Регул" ссылается на то, что им были выполнены работы по разработке проектно-сметной документации для строительства жилого дома, расположенного по адресу: г.Москва, Слесарный пер., вл.3, о чем ответчику был направлен акт N 135/71, однако ответчик в нарушение условий договора акт не оформил и не оплатил выполненные работы, не представив при этом каких-либо замечаний по акту.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
