Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Суд, придя к выводу, что по вине истца ответчик не имел возможности своевременно начать ремонтные работы, а следовательно, и закончить их в установленный графиком производства работ срок, отказал в удовлетворении заявленных...
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 мая 2002 года Дело N А23-3740/01Г-7-270
[Суд, придя к выводу, что по вине истца ответчик не имел возможности своевременно начать ремонтные работы, а следовательно, и закончить их в установленный графиком производства работ срок, отказал в удовлетворении заявленных требований]
(Извлечение)
Федеральный арбитражный суд Центрального округа в составе...при участии в заседании: от истца - Барана Д.А.-зам.директора (дов. N11 от 1.08.01г.); Корсакова А.В.- юрисконсульта (дов. N12 от 1.08.01г.); от ответчика - Зуевой А.А.- представителя (дов. б/н от 27.09.01г.); Иванова Б.А.- представителя (дов. б/н от 06.05.02г.), рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества "Радуга-Обнинск", г. Обнинск Калужской области на решение от 26.12.2001г. и постановление апелляционной инстанции от 21.02.2002г. Арбитражного суда Калужской области по делу N А23-3740/01Г-7-270, установил:
Открытое акционерное общество "Радуга-Обнинск", г. Обнинск Калужской области обратилось в Арбитражный суд Калужской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Мега-Х", г. Обнинск Калужской области о взыскании 264414 руб. штрафа за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда N 1299/01Р от 27.12.99г.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
