Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Суд удовлетворил исковые требования о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда, так как материалами дела подтверждено, что ответчиком не завершены работы по договору подряда в надлежащие сроки
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июня 2001 года Дело N А19-7792/00-5-Ф02-1281/2001-С2
[Суд удовлетворил исковые требования о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда, так как материалами дела подтверждено, что ответчиком не завершены работы по договору подряда в надлежащие сроки]
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе: председательствующего: Шептуновой В.П., судей: Билобрам З.В., Попова О.А., при участии в судебном заседании представителя предпринимателя Санаевой Софьи Илларионовны Сальникова Н.В. (доверенность от 09.02.2001); предпринимателя Кострицкого Юрия Николаевича и его представителя Уман И.В. (доверенность от 15.06.2001), рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу частного предпринимателя Санаевой Софьи Илларионовны на решение Арбитражного суда Иркутской области от 25 января 2001 года по делу N А19-7792/00-5 (суд первой инстанции: Васина Т.П.), установил:
Частный предприниматель (ЧП) Кострицкий Юрий Николаевич обратился в Арбитражный суд Иркутской области с иском к частному предпринимателю (ЧП) Санаевой Софьи Илларионовны о взыскании 52 920 рублей - неустойка за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда от 03.10.99.
статью 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
