АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 ноября 2020 года Дело N А56-9857/2019

Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Дмитриева В.В., судей Власовой М.Г., Елагиной О.К.,

при участии от Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Фонд капитального строительства и реконструкции" Кузнецова М.В. (доверенность от 30.03.2020), от общества с ограниченной ответственностью "Стройрем" Ильиной Е.Г. (доверенность от 24.12.2019),

рассмотрев 27.10.2020 в открытом судебном заседании кассационную жалобу Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Фонд капитального строительства и реконструкции" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.12.2019 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.06.2020 по делу N А56-9857/2019,

установил:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Фонд капитального строительства и реконструкции", адрес: 190000, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 76, ОГРН 1027810227686, ИНН 7809025523 (далее - Учреждение), обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Стройрем", адрес: 195267, Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 12, лит. М, офис 107-1, ОГРН 1097847316082, ИНН 7816474921 (далее - Общество), о взыскании 12 307 306,67 руб. неустойки за неисполнение обязательств по государственному контракту от 21.09.2017 N 0172200002517000130_142220 (далее - Контракт), в том числе 11 049 732,17 руб. пени (8 290 340,11 руб. - за нарушение срока выполнения работ по этапу "Конструкции каркаса здания", 2 101 340,11 руб. - за нарушение срока выполнения работ по этапу "Наружные стены", 657 441,13 руб. - за нарушение срока выполнения работ по этапу "Устройство кровли"), а также 1 257 574,50 руб. штрафа за неисполнение обязанности по предоставлению надлежащего обеспечения исполнения обязательств по Контракту.