Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Дело А84-4786/2019
ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июня 2020 года Дело N А84-4786/2019
Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в составе судьи Зарубина А.В., рассмотрев в порядке упрощенного производства без вызова лиц, участвующих в деле, апелляционную жалобу государственного казенного учреждения города Севастополя "Единая дирекция капитального строительства" на решение Арбитражного суда города Севастополя от 04 марта 2020 года по делу N А84-4786/2019 (судья Смоляков А.Ю.)
по иску государственного казенного учреждения города Севастополя "Единая дирекция капитального строительства"
к закрытому акционерному обществу "Росстройпроект"
о взыскании 306.245,33 руб. неустойки за просрочку обязательств по государственному контракту N 04-17/ПИР-44 на оказание услуги по разработке проектно-сметной документации,
установил:
государственное бюджетное учреждение "Дирекция капитального строительства" (далее - ГКУ ГС "ЕДКС") обратилось в Арбитражный суд города Севастополя с исковым заявлением к закрытому акционерному обществу "Росстройпроект" (далее - ЗАО "Росстройпроект") о взыскании неустойки в размере 306.245,33 руб. за период с 11 января 2018 г. по 03 октября 2019 г. ввиду нарушения сроков окончания ПИР по государственному контракту N 04-17/ПИР-44 от 10 октября 2017 г.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
