ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 августа 2020 года Дело N А05П-79/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 10 августа 2020 года.

В полном объеме постановление изготовлено 12 августа 2020 года.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Черединой Н.В., судей Ралько О.Б. и Романовой А.В. при ведении протокола секретарем судебного заседания Ручкиновой М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "СтройЭлектро" на решение Арбитражного суда Архангельской области по месту нахождения постоянного судебного присутствия в городе Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа от 05 июня 2020 года по делу N А05П-79/2020,

установил:

статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к обществу с ограниченной ответственностью "СтройЭлектро" (адрес: 430004, Республика Мордовия, город Саранск, переулок Кириллова, дом 2б, офис 310/313; ОГРН 1071328002888, ИНН 1328908081; далее - Общество) о расторжении договора подряда от 08.11.2018 N 1, взыскании 5 426 414 руб. 85 коп., из них 5 000 000 руб. задолженности, а также 426 414 руб. 85 коп. неустойки.

от 08.11.2018 N 1.

от 08.11.2018 N 1, взыскал с ответчика в пользу истца 5 426 414 руб. 85 коп., из них 5 000 000 руб. задолженности, а также 426 414 руб. 85 коп. неустойки, и 56 132 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, по встречному иску суд взыскал с Компании в пользу Общества 1 060 014 руб. 87 коп. неустойки и 23 600 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. В результате зачета требований с Общества в пользу Компании взыскано 4 366 399 руб. 98 коп. задолженности, а также 32 532 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. Этим же решением суда Компании из федерального бюджета возвращено 2 974 руб. государственной пошлины.

от 08.11.2018 N 1, поскольку по условиям данного договора в строительство объекта входит строительство переходной галереи (пункт 1.1.1 договора). Также Обществом заявлены возражения в отношении определения суда об отложении судебного разбирательства от 06 мая 2020 года, которым суд оставил без удовлетворения ходатайство об уточнении встречного иска (возложении на Компанию обязанности принять строительные материалы на сумму 4 532 996 руб. 80 коп.).