СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ АРХАНГЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 23 июля 2020 года Дело N 33-4263/2020

Судебная коллегия по гражданским делам Архангельского областного суда в составе: председательствующего Юдина В.Н.,

судей Пыжовой И.А,. Романовой Н.В.,

при секретаре Залевской Н.В.

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению С. к обществу с ограниченной ответственностью "Л Град" о взыскании неустойки, компенсации морального вреда,

по апелляционной жалобе С. на решение Северодвинского городского суда Архангельской области от 13.03.2020.

Заслушав доклад судьи Юдина В.Н., судебная коллегия

установила:

С. обратился с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Л Град" (далее - ООО "Л Град") о взыскании неустойки, компенсации морального вреда.

В обоснование заявленных требований указал, что 22.09.2017 заключил с ответчиком договор подряда на строительство индивидуального жилого дома. Срок начала выполнения работ - 21.04.2018, срок выполнения работ - 180 рабочих дней. Цена договора 4 223 200 руб., из которых 1 266 960 руб. заказчик оплачивает в течение 42 рабочих дней с даты заключения договора. Работы сдаются поэтапно: 1 этап - устройство фундамента, пола (1 266 960 руб.); 2 этап - устройство стен, перекрытия 1 этажа (1 698 280 руб.); 3 этап - устройство кровли, перекрытия 2 этажа, монтажные работы, установка водосточной системы (1 266 960 руб.). Истцом полностью оплачен 1 этап работы, который выполнен ответчиком 18.07.2018. После чего ответчик приостановил выполнение работ. Просил взыскать неустойку за нарушение срока выполнения работ за период с 15.01.2019 по 31.10.2019 в сумме 1 266 960 руб., компенсацию морального вреда в размере 15 000 руб.