СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ РЯЗАНСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 15 июля 2020 года Дело N 33-1275/2020

Судебная коллегия по гражданским делам Рязанского областного суда в составе:

председательствующего Платоновой И.В.,

судей Поштацкой В.Е., Косенко Л.А.,

при помощнике судьи Ивановой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по апелляционной жалобе Шатохиной Екатерины Владимировны на решение Октябрьского районного суда города Рязани от 20 июня 2019 года, которым частично удовлетворены исковые требования Шатохиной Екатерины Владимировны к Попову Максиму Юрьевичу о расторжении договора строительного подряда, взыскании пени по договору и отказано в удовлетворении встречного иска Попова Максима Юрьевича к Шатохиной Екатерине Владимировне о взыскании неустойки.

Изучив материалы дела, заслушав доклад судьи Поштацкой В.Е., судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Шатохина Е.В. обратилась в суд с иском к Попову М.Ю. о взыскании пени по договору подряда, мотивируя тем, что 28.07.2017 г. между ней и ответчиком заключен договор строительного подряда N, по которому Попов М.Ю. обязался произвести работы по строительству дома из газосиликатных блоков в соответствии с проектом и перечнем работ, указанных в Приложении 1 к договору. Срок выполнения работ, согласно договора, 3 месяца с согласованной даты начала работ, при условии внесения заказчиком авансового платежа. Согласованная дата начала работ - 04.09.2017 г., соответственно, срок окончания работ 04.12.2017 г.. Она, истец, в полном объеме выполнила условия по внесению предусмотренных договором платежей, однако ответчик в предусмотренный договором срок (3 месяца с 04.09.2017г.) работы по строительству дома не выполнил, дом на сегодняшний день не достроен. Полагает, что в соответствии с п. 6.1 договора подрядчик должен уплатить ей пени в размере 1% стоимости работ по договору, за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы договора. За период с 04.12.2017 г. 12.07.2018 г. размер пени равен 900000 руб. Она, истец, дважды направляла в адрес ответчика уведомление о расторжении договора и требование о выплате пени в размере 900000 руб., которые Попов М.Ю. не получил. В связи с обращением в суд она, истец, понесла расходы по оплате помощи представителя в размере 35000 руб.. С учетом уточнения требований просила суд расторгнуть договор строительного подряда с момента вынесения решения суда, взыскать с ответчика пени в размере 900000 руб., судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 35000 руб. и госпошлину.