Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Дело А56-18118/2019
АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июня 2020 года Дело N А56-18118/2019
Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Нефедовой О.Ю., судей Васильевой Н.В. и Дмитриева В.В.,
при участии от Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Фонд капитального строительства и реконструкции" Шумановой А.И. (доверенность от 30.03.2020), от общества с ограниченной ответственностью "Ленстройремонт" Шадриной М.К. (доверенность от 24.10.2020),
рассмотрев 10.06.2020 в открытом судебном заседании кассационную жалобу Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Фонд капитального строительства и реконструкции" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.07.2019 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.11.2019 по делу N А56-18118/2019,
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Фонд капитального строительства и реконструкции", адрес: 190000, Санкт- Петербург, набережная реки Мойки, дом 76, ОГРН 1027810227686, ИНН 7809025523 (далее - Фонд), обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Ленстройремонт", адрес: 197342, Санкт-Петербург, Белоостровская улица, дом 6, литера А, офис 217, ОГРН 1177847236291, ИНН 7814697545 (далее - Общество), о взыскании 104 646 893,38 руб. неустойки по контракту от 24.05.2016 N 26/ЗП-16 на выполнение работ по завершению строительства общеобразовательной школы на 550 мест в кварталe 25А Шувалово - Озерки (далее - Контракт), а именно: 58 699 437,88 руб. неустойки за нарушение промежуточных сроков выполнения работ (этапы "наружные сети теплоснабжения", "железобетонные конструкции", "кровля", "наружные сети водопровода и канализации"), по состоянию на 15.12.2017, 40 948 455,50 руб. неустойки за нарушение конечного срока выполнения работ за период с 16.12.2017 по 22.04.2018, 2 499 500 руб. штрафа за неисполнение обязанности по предоставлению надлежащего обеспечения исполнения обязательств по Контракту, 2 499 500 руб. штрафа за неисполнение обязанности по предоставлению нового страхового обеспечения.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
