Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Дело А40-26032/2020
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
РЕШЕНИЕ
от 15 мая 2020 года Дело N А40-26032/2020
Арбитражный суд города Москвы в составе:
Судьи Козленковой О.В., единолично,
рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСС" (ОГРН 1187746050084)
к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ ГРАД" (ОГРН 1177746463311)
о взыскании по договору субподряда N 077298/МГУ 3СВ-17/КСС/СУБ1 на выполнение работ от 18 мая 2018 года неустойки в размере 133 520 руб. 95 коп., по договору субподряда N 07741/МГУ 3СВ-17/КСС/СУБ1 на выполнение работ от 13 июня 2018 года неустойки в размере 53 755 руб. 06 коп.,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСС" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ ГРАД" (далее - ответчик) о взыскании по договору субподряда N 077298/МГУ 3СВ-17/КСС/СУБ1 на выполнение работ от 18 мая 2018 года неустойки в размере 133 520 руб. 95 коп., по договору субподряда N 07741/МГУ 3СВ-17/КСС/СУБ1 на выполнение работ от 13 июня 2018 года неустойки в размере 53 755 руб. 06 коп.
Главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). Суд располагает доказательствами надлежащего извещения сторон в соответствии со ст. 123 АПК РФ.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
