ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 19 мая 2020 года Дело N А04-618/2019

Судья Верховного Суда Российской Федерации Маненков А.Н., изучив кассационную жалобу федерального государственного унитарного предприятия "Главное военно-строительное управление по специальным объектам" на решение Арбитражного суда Амурской области от 26.06.2019, постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 19.09.2019 и постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 28.01.2019 по делу N А04-618/2019 по иску публичного акционерного общества "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина" к федеральному государственному унитарному предприятию "Главное военно-строительное управление по специальным объектам" о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору генерального подряда от 26.06.2014 N 1299/1406-07-СМР за период с 31.05.2018 по 05.12.2018 в размере 18 074 707 руб. 69 коп.,

установил:

решением Арбитражного суда Амурской области от 26.06.2019, оставленным без изменения постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 19.09.2019 и постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 28.01.2019, заявленные исковые требования удовлетворены в полном объеме, ходатайство предприятия о снижении размера неустойки в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации оставлено без удовлетворения.