Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Дело А65-34569/2019
ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 апреля 2020 года Дело N А65-34569/2019
Судья Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда Балашева В.Т., рассмотрев апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Строительная торговая компания" на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 21 февраля 2020 года, принятое в порядке упрощенного производства по делу N А65-34569/2019 (судья Абдуллаев А.Г.),
по иску общества с ограниченной ответственностью "Горизонталь", г.Казань (ИНН 1656101928, ОГРН 1181690019466) к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная торговая компания", г.Казань (ИНН 1655338096, ОГРН 1151690078594) о взыскании 392 944 руб. 50 коп.,
общество с ограниченной ответственностью "Горизонталь", г. Казань (далее - ООО "Горизонталь", истец, подрядчик) обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная торговая компания" (далее - ООО "СтройТорг", ответчик, субподрядчик) о взыскании 392 944 руб. 50 коп., в том числе: 359 511 руб., уплаченных в качестве аванса по договору субподряда N 106 от 19.06.2019, и неустойки в сумме 33 433 руб. 50 коп. за нарушение срока выполнения работ.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
