СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 10 марта 2020 года Дело N 33-1447/2020

Судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда в составе:

судьи-председательствующего Горбачук Л.В.,

судей Рудковской И.А., Шабалиной В.О.,

при секретаре Горячкиной К.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело

N 2-784/2019 по иску Дохнова Сергея Владимировича к индивидуальному предпринимателю Кудрякову Евгению Александровичу о взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда

по апелляционной жалобе и дополнениям к ней индивидуального предпринимателя Кудрякова Евгения Александровича

на решение Зиминского городского суда Иркутской области от 24 октября 2019 года,

установила:

в обоснование предъявленного иска указано, что 17.04.2019 между истцом и ИП Кудряковым Е.А. был заключен договор строительного подряда N 2/2019, в соответствии с которым ответчик принял на себя обязательства по строительству 2-х этажного жилого дома, расположенного по адресу: Номер изъят, из газобетона с монолитом и кровли, согласно проекта и сметы, являющейся неотъемлемой частью договора. Согласно дополнительному соглашению к договору от 25.04.2019, площадь застройки составит 109,7 кв.м. Стоимость договора в общем составила 1 194 957 руб., из которых 1 080 000 руб. - денежные средства, выделенные из федерального бюджета в качестве социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства. Оставшаяся денежная сумма должна была быть выплачена за счет его личных денежных средств. Согласно п. 2.1 договора, срок выполнения работ был определен с 18.04.2019 по 30.06.2019. Вместе с тем в установленный срок ответчиком принятые на себя обязательства выполнены не были, строительство завершено не было. Согласно п.5.3 договора строительного подряда от 17.04.2019 N 2/2019, по окончанию всех работ, а также каждого из этапов работ, предусмотренных графиком выполнения работ, генеральный подрядчик сообщает заказчику.