Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Дело А84-4737/2019
ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 2020 года Дело N А84-4737/2019
Судья Двадцать первого арбитражного апелляционного суда Баукина Е.А., рассмотрев без вызова лиц, участвующих в деле, и без проведения судебного заседания, апелляционную жалобу государственного бюджетного учреждения "Дирекция капитального строительства" на решение Арбитражного суда города Севастополя от 31.12.2019 (резолютивная часть от 04.12.2019) и дополнительное решение от 04.12.2019 по делу N А84-4737/2019, рассмотренному в порядке упрощенного производства, по исковому заявлению государственного бюджетного учреждения "Дирекция капитального строительства" (ОГРН 1149204015058 ИНН 9204007681; 299053, г. Севастополь город, ул. Вакуленчука, зд. 33-в, оф. 204) к акционерному обществу "Инжиниринговая компания "РГП" (ОГРН 1079847030273, ИНН7806352441; 195027, г. Санкт-петербург, пр. Шаумяна, 10, 1) о взыскании неустойки,
государственное бюджетное учреждение "Дирекция капитального строительства" (далее - Учреждение) обратилось в Арбитражный суд города Севастополя к акционерному обществу "Инжиниринговая компания "РГП" (далее - АО "Инжиниринговая компания "РГП") с иском о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту от 24.11.2017 N 16-ПИР/2017 в сумме 631385,29 руб..
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
