СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ВОРОНЕЖСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 17 марта 2020 года Дело N 33-2041/2020

"17" марта 2020 г. г. Воронеж

Судебная коллегия по гражданским делам Воронежского областного суда в составе:

председательствующего Жуковой Н.А.,

судей Трунова И.А., Хныкиной И.В.,

при секретаре Макушевой Н.В.

рассмотрела в открытом судебном заседании в помещении Воронежского областного суда по докладу судьи Трунова И.А. гражданское дело по иску ФИО1 к ООО "Парнас-2001" о взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда,

по апелляционной жалобе ООО "Парнас-2001" на решение Коминтерновского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ,

(судья районного суда Анисимова Л.В.),

установила:

ФИО1 обратилась в суд с иском к ООО "Парнас-2001", в котором просила обязать ответчика передать по договору долевого участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГ N двухкомнатную <адрес>, расположенную на 15 этаже жилого дома, секция 2, по адресу: <адрес> В, общей площадью 63,6 кв.м, соответствующую условиям договора, взыскать с ответчика сумму неустойки в размере 714705 рублей, штраф в размере 357352 рубля, компенсацию морального вреда в размере 100000 рублей, указывая, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ответчиком был заключен договор долевого участия в строительстве N, срок передачи объекта долевого участия по которому определен до ДД.ММ.ГГГГ Ответчиком обязательства по договору исполнялись ненадлежащим образом, что повлекло нарушение прав истца, как участника долевого строительства и как потребителя, в установленный срок объект истцу передан не был, что влечет применение штрафных санкций.