СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 11 марта 2020 года Дело N 33-4044/2020

Судебная коллегия по гражданским делам Ростовского областного суда в составе:

председательствующего судьи Горбатько Е.Н.,

судей Алферовой Н.А., Богдановой Л.В.

при секретаре Стяжкиной С.Д.

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Куц Натальи Николаевны к ООО "Многопрофильная Компания "Гарантия" о расторжении договора, взыскании убытков, неустойки по апелляционной жалобе ООО "Многопрофильная компания "Гарантия" на решение Первомайского районного суда г.Ростова-на-Дону от 13 ноября 2019г. Заслушав доклад судьи Горбатько Е.Н., судебная коллегия

установила:

Куц Н.Н. обратилась в суд с иском к ООО "Многопрофильная Компания "Гарантия" о расторжении договора, взыскании убытков, неустойки, компенсации морального вреда, ссылаясь на то, что 13.08.2018 между ней и ООО "Многопрофильная Компания "Гарантия" был заключен договор подряда, по условиям которого ответчик обязался выполнить работы по ремонту помещения, расположенного по адресу: (обезличен). При приемке выполненных ответчиком работ по ремонту помещения истцом были выявлены недостатки, 20.05.2019 стороны составили соответствующий акт, при этом, ответчик обязался устранить выявленные недостатки в период с 03.06.2019 по 12.06.2019, однако, этого не сделал до настоящего времени. Истец направила в адрес ответчика претензию, которая ответчиком оставлена без удовлетворения. Согласно экспертному заключению стоимость работ и материалов, необходимых для устранения выявленных недостатков в квартире (адрес обезличен), составляет 466068 руб. Уточнив исковые требования в ходе рассмотрения дела, истец просила расторгнуть договор подряда N 5 от 13.08.2018, заключенный между ней и ООО "Многопрофильная Компания "Гарантия", взыскать с ООО "Многопрофильная Компания "Гарантия" в пользу истца денежные средства, уплаченные по договору подряда, в сумме 802173,98 руб., неустойку 802173,98 руб., убытки 321430 руб., компенсацию морального вреда 10000 руб., почтовые расходы 998,46 руб., расходы по оплате досудебного заключения 20000 руб., расходы по оплате юридической помощи представителя 20000 руб., расходы по оплате государственной пошлины 5352,08 руб., штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом.