Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Дело А67-10321/2017
ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 17 февраля 2020 года Дело N А67-10321/2017
Судья Верховного Суда Российской Федерации Золотова Е.Н., изучив кассационные жалобы Департамента финансов администрации города Томска (Томская область), общества с ограниченной ответственностью "Научно-Производственный Центр "Земельные ресурсы Сибири" (Омская область) (далее - заявители) на постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 08.08.2019 и постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 05.11.2019 по делу N А67-10321/2017 Арбитражного суда Томской области
по исковому заявлению Департамента архитектуры и градостроительства администрации города Томска (Томская область, далее - департамент архитектуры и градостроительства) к обществу с ограниченной ответственностью "Научно-Производственный Центр "Земельные ресурсы Сибири" (далее - общество) о взыскании 2 071 440 рублей неустойки за просрочку выполнения работ по муниципальному контракту от 29.03.2016 N 02-А (далее - контракт) за период с 20.11.2016 по 21.08.2017,
по исковому заявлению общества к муниципальному образованию "Город Томск" в лице департамента архитектуры и градостроительства и Департамента финансов администрации города Томска (далее - департамент финансов) о взыскании 2 800 000 рублей задолженности по контракту и 283 313 рублей 33 копеек неустойки за просрочку оплаты работ период с 01.01.2017 по 24.11.2017
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
